Меню

Договор поставки трубы пнд

Типовой образец договора купли-продажи трубы

Продажа, покупка трубы – это ответственная сделка, которая может осуществляться между физическими и юридическими лицами. Причем она всегда должна сопровождаться письменным документом, чтобы стороны сделки были защищены от мошеннических действий. Что касается устных правоотношений, то они реже применяются сторонами, так как всем нужны гарантии.

Образец договора купли – продажи трубы, всегда поможет создать важный и необходимый пакт, его можно будет применять в собственной практике.

Важно отметить, что оформлять договор следует соответствующим образом, избегая пунктуационных и грамматических ошибок.

Стороны должны внимательно вникнуть в каждый пункт договора, тем самым зная обо всех своих правах и обязанностях, чтобы не столкнуться с теми или иными сложностями.

Образец типового договора купли-продажи трубы

Обязательные пункты договора купли-продажи трубы:

  • В самом начале важно указать наименование пакта, дату и место составления договора;
  • Далее следуют реквизиты сторон, предмет;
  • Технические особенности объекта;
  • Полномочия, права и обязанности сторон;
  • Стороны могут предусмотреть и наличие в документе такой информации, которая не станет ущемлять их права;
  • Подписи.

Документ оформляется в двух экземплярах, по одному соответственно для каждой стороны.

Предмет договора и способы доставки трубы по договору купли-продажи

Что касается предмета договора, то это труба, если речь пойдет о больших доставках, то к документу принято прилагать и списки, спецификации, важно указать ассортимент, количество продукции.

Стороны должны знать, что существует три основных способа, позволяющих осуществить доставку товара.

Доставка возможна не только со стороны участников сделки, сюда принято относить и транспортную компанию, услугами которой можно воспользоваться.

Типовой образец договора купли-продажи макулатуры.

Про т иповой образец договора купли-продажи вторсырья смотрите тут.

Выделяя акт приемки товара, то это акт его доставки покупателю, это может быть и товарно-транспортная накладная. Важно помнить, в случае осуществления отгрузки товара со склада, то все риски автоматически переходят к покупателю с момента получения товара.

Изменение стоимости и проверка качества трубы по договору купли-продажи

Как правило, что касается стоимости товара, то она всегда может меняться со стороны продавца, причем это возможно и после заключения договора. Но есть одно условие, которым он должен руководствоваться. Оно заключается в том, что необходимо уведомить другую сторону договора о подобном изменении, и сделать это следует заранее.

Важно добавить, что это изменение не станет никаким образом затрагивать вопросы, касающиеся предоплаты, которая собственно уже произведена.

Стоимость всегда может уменьшаться, если покупатель обнаружит некачественный материал. Более того, нельзя не отметить, что порядок проверки качества, его важные критерии, всегда должны быть указаны в договоре.

Каждый пункт договора играет важную роль, соответственно участники сделки должны внимательно ознакомиться с ними. В некоторых случаях, лучше обратиться за помощью к юристам, которые проконсультируют по этому вопросу, позволяя избежать различных ошибок.

Источник

Договор поставки труб напорных из НПВХ и ПНД

Проект договора к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме на поставку труб напорных из НПВХ и ПНД от 01.01.2001г.

поставки труб напорных из НПВХ и ПНД

город Егорьевск «__» ________ 2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» на основании результатов закупки путем поведения запроса предложений в электронной форме (протокол № _____________ от ______________ г.) заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику трубы напорные из НПВХ и ПНД (далее – Товар) в количестве 3260 (три тысячи двести шестьдесят) п. м. в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение ), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.3. Периодичность поставки товара, количество, характеристика и срок поставки определяется на основании заявки Заказчика.

1.4. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р-51613-2000, ГОСТ 18599-2001.

2. Цена договора и порядок расчета

2.1. Стоимость договора составляет ___________________(________________________) рублей, в том числе НДС. Стоимость товара указана в Приложении №1 (Спецификация), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 Указанная в пункте 2.1 настоящего договора цена включает в себя все накладные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора (тара, упаковка, расходы на транспорт, выполнение работ по погрузке, разгрузке товара, а также иные налоги и расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора).

2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки товара Поставщиком на основании надлежащих оформленных документов: акта приема-передачи товара, счетов (счетов-фактур) и иных, предусмотренных в установленном порядке документов, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением.

2.5. Оплата товара, поставленного в соответствии с условиями договора, считается произведенной в день списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В случае если Поставщиком поставлен товар, не соответствующий условиям договора, а так же установленным государственным стандартам, Заказчик вправе не оплачивать такой товар.

2.7. В случае превышения фактической стоимости товара над твердой ценой договора, установленной пунктом 2.1 договора, Поставщик погашает разницу за счет собственных средств.

Читайте также:  Чертежи фермерских теплиц из профильной трубы с размерами

2.8. Поставщик доставляет Заказчику оригиналы счетов (счетов-фактур) заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.

2.9. Не позднее 15 дней после дня последней партии поставки товара Стороны подписывают окончательный Акт сверки и на его основании производят итоговый взаиморасчет по настоящему договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате передачи товара Заказчику телефонограммой или по факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим гарантированное информирование Заказчика, за 1 (один) календарный день до передачи товара Заказчику Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе «А», контактное лицо 8(49640)2-19-83.

3.1.2. Поставить товар в количестве, сроки, надлежащего качества, соответствующей требованиям для упаковки товара данного вида и по цене, установленными настоящим договором и приложениями к нему.

3.1.3. Своевременно приступить к исполнению договора.

3.1.4. Осуществить поставку товара в срок указанный в заявке Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.5. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить повреждение или порчу товара во время поставки Заказчику.

3.1.6. Предоставить предусмотренные в установленном порядке документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком при приемке товара.

3.1.8. За свой счет, не нарушая сроков, установленных договором, устранить недостатки товара, осуществить его допоставку (замену и т. д.) в срок, установленный настоящим договором.

3.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.10. По требованию Заказчика и в установленные им сроки представлять в письменной форме необходимую информацию касательно исполнения настоящего договора.

Вся требуемая информация представляется Поставщиком в печатном виде и на магнитных носителях или иным способом, согласованным Сторонами, в срок, указанный в требовании Заказчика.

3.1.11. Незамедлительно, телефонограммой или по факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим информирование Заказчика, а также в письменной форме уведомлять Заказчика о случаях приостановки поставки товара, предусмотренного настоящим договором, по любой причине.

3.1.12. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих поставке товара, разгрузке товара, в соответствии с условиями договора.

3.1.13. Передать Заказчику документацию, предусмотренную настоящим договором, о поставленном товаре.

3.1.14. Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара.

3.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику, подтвержденной оформлением надлежащих документов.

3.1.16. Выполнить в полном объеме и в срок все обязательства, установленные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.1. Контролировать исполнение договора.

3.2.2. Принять поставленный Поставщиком товар в соответствии с условиями договора.

3.2.3. Оплатить поставленный товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

3.2.4. Сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его приемки, в порядке и сроки установленные договором.

3.2.5. При обнаружении в ходе поставки товара отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество поставляемого товара или иных недостатков, немедленно заявить об этом Поставщику в письменной форме.

3.2.6. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, в соответствии с требованиями настоящего договора.

3.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

3.3.2. Требовать от Поставщика передачи недостающего товара, замены товара, не соответствующего требованиям договора, передачи недостающих или замены отчетных документов и иной документации, подтверждающей поставку (разгрузку) товара по договору.

3.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств по договору и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

3.3.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству, соответствующих договору.

3.3.5. Проверять ход поставки товара.

3.3.6. Получать от Поставщика информацию и документацию о ходе поставки товара.

3.3.7. Рассматривать иные вопросы, возникающие при поставке товара.

4. Условия и сроки поставки товара

4.1. Срок поставки товара: с даты заключения договора до 31 октября 2014г. Поставщик производит поставку товара Заказчику в количестве и в срок указанный в заявке Заказчика, согласно Спецификации (Приложение к договору).

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара сертификату качества, установленным государственным стандартам и иным условиям договора.

4.3. Поставщик за счет собственных средств производит поставку товара собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц.

4.4. Заявка Заказчика производится в адрес Поставщика любыми доступными способами (факсограммой, телефонограммой или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), подтверждающими получения заявки Поставщиком.

5.1. Заказчик обеспечивает приемку товара и проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, по наименованию, количеству, ассортименту и качеству и соответствие данного товара установленным государственным стандартам и иным условиям договора. Заказчик осуществляет приемку товара исключительно в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» минут.

5.2. По окончании проведения Поставщиком работ по отгрузке товара и приемки товара Заказчиком, Сторонами подписывается акт приема-передачи товара.

5.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

Читайте также:  Область применения труб из углеродистой стали

5.4. В случае несоответствия поставленного товара установленным государственным стандартам и иным условиям договора, поставки некачественного товара, Сторонами в день приемки-передачи товара составляется акт с перечнем обнаруженных недостатков. В случае отказа представителя Поставщика от подписания акта с перечнем обнаруженных недостатков, Заказчик вправе составить и подписать данный акт в одностороннем порядке и направить соответствующую претензию Поставщику. Поставщик обязан устранить недостатки товара, произвести необходимые допоставки (замену и т. д.) товара или его доукомплектование без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем обнаруженных недостатков или в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления к Поставщику соответствующей претензии Заказчика.

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, соответствие обязательным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к аналогичным товарам. На Товар устанавливается гарантийный срок 2 года. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

6.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, в т. ч. сертификатами качества, и иными, предусмотренными в установленном порядке документами.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику в предусмотренном настоящим договором порядке, лежит на Поставщике.

6.4. Товар должен быть упакован в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре (упаковке) товара указанного вида.

6.5. В том случае, если Поставщик не устранит дефекты в установленные настоящим договором сроки, Поставщик возмещает Заказчику стоимость поставленного некачественного товара в размере 100 (ста) процентов его стоимости по договору.

6.6. В случае мотивированного отказа от приемки товара по причине несоответствия товара по качеству и параметрам, указанным в п. 1.4. настоящего договора и указанным в Спецификации, независимая оценка товара производится в присутствии представителя Поставщика, при этом все расходы на проведение экспертизы качества Товара производятся за счет Поставщика.

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента заключения (подписания) договора и по «31» октября 2014 года.

7.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

8.1. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара согласно условиям настоящего договора, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки исполнения данных обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения таких обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности по оплате товара. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору, в установленные договором сроки, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки выполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения таких обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, установленной пунктом 2.1 договора. При этом Поставщик обязан письменно проинформировать Заказчика о дате возобновления поставки товара по договору и вправе возобновить поставку товара по договору только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика.

8.4. В случае применения судебными органами (иными соответствующими органами, в том числе административными органами), юридическими лицами, физическими лицами имущественных санкций (взысканий) к Заказчику, если они явились результатом нарушения Поставщиком своих обязанностей по договору или совершения Поставщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Поставщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

8.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика и в установленные договором и (или) претензией сроки безвозмездно устранять недостатки, осуществлять допоставку (замену и т. д.) товара, его доукомплектование и устранять недостатки товара.

8.7. Заказчик вместо требования о безвозмездном устранении недостатков, допоставки (замены и т. д.) товара или его доукомплектовании, имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в части, соответствующей непредставленному исполнению Поставщиком обязательств по настоящему договору.

8.8. Оплата неустойки производится Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления к нему соответствующей претензии Заказчика.

8.9. При оплате неустойки Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней направляет Заказчику копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка. Неустойка перечисляется на реквизиты Заказчика указанные в разделе 13 (Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон) настоящего договора.

8.10. В случае просрочки оплаты неустойки Поставщиком, Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за поставленный товар и осуществить взыскание через арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

К подобным обстоятельства Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т. д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.

Читайте также:  Соединение полиэтиленовых труб разными диаметрами

9.2. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по договору приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке, установленном пунктом 10.1 настоящего договора, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в Арбитражном суде Московской области.

10.3. Все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой претензии.

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии указываются: требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.

11. Порядок расторжения договора

11.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

— нарушения Поставщиком сроков поставки товара, указанных в заявках Заказчика, по причинам, не зависящим от Заказчика и не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы;

— несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, установленных договором и действующим законодательством;

— нарушение Поставщиком установленных договором сроков устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в постановленном товаре;

— при ограничении третьими лицами полномочий Поставщика, влияющих на выполнение им своих обязательств по настоящему договору;

— отсутствия дальнейшей потребности в закупке товаров.

11.3. Заказчик при отказе в одностороннем порядке от исполнения договора, согласно положениям настоящего раздела договора, направляет письменное уведомление Поставщику. По истечении 10 (десяти) календарных дней с момента вручения такого уведомления Поставщику, договор считается расторгнутым.

12. Заключительные положения

12.1. Изменение условий настоящего договора, осуществляется в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и по письменному соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Уведомления, связанные с выполнением настоящего договора, даются в письменной форме и отправляются получателю по его юридическому и фактическому адресу, указанному в договоре, уведомление считается полученным в день получения телексного, электронного или факсимильного сообщения или вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факт получения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в установленном порядке.

12.3. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются положениями настоящего договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае изменения реквизитов Поставщика, указанных в настоящем договоре, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик. В случае несоблюдения настоящего пункта договора сторона считается надлежащим образом уведомленной при направлении уведомления по адресу, указанному в договоре.

12.6. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на поставляемый товар. В случае если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных и других законных прав, Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

Юр и факт. адрес: 140300, Московская область,

г. Егорьевск, Касимовское шоссе «А»

в Банке «Возрождение» (ОАО) г. Москва Егорьевский филиал

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«_____»___________ 2014 г. М. П.

Приложение к договору поставки труб напорных из НПВХ и ПНД от «__» _____ 2014г.

к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме на поставку труб напорных из НПВХ и ПНД от 01.01.2001г.

на поставку труб напорных из НПВХ и ПНД

для нужд МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

Источник

Adblock
detector